Aquisição de Circuitos Respiratórios para ventiladores pulmonares microprocessados, ventiladores pulmonares de transporte, aparelhos de anestesia, monitores de óxido nítrico e equipamentos de
Pregão Eletrônico nº 254/2025 · Ministerio da Saude (RJ)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Criar conta grátis
Prévia grátis no WhatsAppGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 10 dias27/10 13:00
Valor estimadoR$ 145.259,08
StatusEm disputa
ModalidadePregão - EletrônicoSRP
Objeto da contratação
Aquisição de Circuitos Respiratórios para ventiladores pulmonares microprocessados, ventiladores pulmonares de transporte, aparelhos de anestesia, monitores de óxido nítrico e equipamentos de ventilação não invasiva - BIPAP
Objeto Original
Aquisição de Circuitos Respiratórios para ventiladores pulmonares microprocessados, ventiladores pulmonares de transporte, aparelhos de anestesia, monitores de óxido nítrico e equipamentos de ventilação não invasiva - BIPAP
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
MINISTERIO DA SAUDE
00.394.544/0001-85
- Unidade compradora
- INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Localização
Rio de Janeiro, RJ- Esfera
- Federal
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 3304557
Dados do processo
- Nº do processo
- 33409.001948/2025-13
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 00394544000185-1-003230/2025
Cronograma
15/10/2026 04:00
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
15/10/2026 04:00
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
15/10/2026 04:00
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
15/10/2026 08:00
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
27/10/2026 13:00
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
19Esta licitação tem 19 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas no Rio de Janeiro
- Elaboração de projeto executivo de retrofit da infraestrutura elétrica da sala-cofre do prédio do Tribunal…Tribunal Regional Federal da 2 Regiao · Encerra em 27/10
- Elaboração de projeto executivo de retrofit das subestações de energia do Tribunal Regional Federal da 2ª…Tribunal Regional Federal da 2 Regiao · Encerra em 27/10
- Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, com fornecimento de mão…Estado do Rio de Janeiro · Encerra em 27/10
- Aquisição de 05 (cinco) Câmaras Frias 2°C a 8°CEstado do Rio de Janeiro · Encerra em 27/10
- Piso em porcelanato no edificio da educacao basica, atraves do regime de contratacao por empreitada mista…Serviço Social da Indústria - SESI/RJ · Encerra em 27/10
- Aquisicao de mobiliarios em atendimento as necessidades do instituto senai de inovacao em biossinteticos e…Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RJ · Encerra em 27/10
Mais editais abertos deste órgão
- Grade medicamentos - aquisição medicamentos controlados 4 - 2027Rio de Janeiro/RJ · Encerra em 29/10
- Locação de Veículos Automotores com o fornecimento de equipamento especifico para monitoramento de veículo…Barra do Garças/MT · Encerra em 29/10
- Freezer vertical para laboratório com temperatura -20cRio de Janeiro/RJ · Encerra em 29/10
- Execução da Obra de implantação de Sistema de Abastecimento de água – SAA, com perfuração de poço profundo…Itaituba/PA · Encerra em 29/10
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em RJ assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
Prévia grátis no WhatsAppCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat