Em disputa
MG
MG[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS ILUMINADOS, ESTRUTURAS CENOGRÁFICAS, ITENS ORNAMENTAIS E PRODUTOS COM TECNOLOGIA PIXEL LED EM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DEMANDANTES
Pregão Eletrônico nº 043/2026 · Consorcio Interfederativo Minas Gerais - CIMINAS (MG)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Criar conta grátis
Prévia grátis no WhatsAppGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 4 dias21/10 08:30
Valor estimadoR$ 32.036.425,43
StatusEm disputa
ModalidadePregão - EletrônicoSRP
Objeto da contratação
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE ENFEITES DECORATIVOS ILUMINADOS, ESTRUTURAS CENOGRÁFICAS, ITENS ORNAMENTAIS E PRODUTOS COM TECNOLOGIA PIXEL LED EM ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DEMANDANTES
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
19.493.732/0001-99
- Unidade compradora
- CONSORCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 3104007
Dados do processo
- Nº do processo
- 091
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA
- Nº controle PNCP
- 19493732000199-1-000097/2026
Cronograma
23/09/2026 16:42
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
23/09/2026 16:42
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
06/10/2026 10:52
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
06/10/2026 10:53
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
21/10/2026 08:30
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
125Esta licitação tem 125 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Araxá
- Engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, para execução de reforma do prédio da…Municipio de Araxa · Encerra em 21/10
- Médicos ambulatoriais/hospitalares para realização de cirurgia oftalmológica de vitrectomia posterior com…Municipio de Araxa · Encerra em 21/10
- Engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra, para execução de reforma do preedio da…Municipio de Araxa · Encerra em 21/10
- Médicos ambulatoriais/hospitalares para realização de cirurgia oftalmológica de vitrectomia posterior com…Municipio de Araxa · Encerra em 21/10
- Aquisição de uniformes e calçados escolares em atendimento aos órgãos demandantesConsorcio Interfederativo Minas Gerais - CIMINAS · Encerra em 21/10
- Prestação de serviço continuado de telecomunicações.Araxa Camara Municipal · Encerra em 21/10
Mais editais abertos deste órgão
- Aquisição de máquinas/equipamentos de construção em atendimento aos órgãos demandantesAraxá/MG · Encerra em 22/10
- Aquisição de livros literários destinados à educação infantil e ao ensino fundamental, incluindo conjuntos…Araxá/MG · Encerra em 22/10
- Aquisição de mochilas escolares em atendimento aos órgãos demandantesAraxá/MG · Encerra em 23/10
- Aquisição de equipamentos e implementos para pavimentação e sinalização viária em atendimento aos órgãos…Araxá/MG · Encerra em 26/10
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MG assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
Prévia grátis no WhatsAppCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat