Aquisição de materiais de manutenção, pintura, segurança, material elétrico, ferramentas e tela metálica em atendimento à demanda da Diretoria de Infraestrutura Esportiva e de Lazer da Secretaria
Pregão Eletrônico nº 160/2026 · Municipio de Belo Horizonte (MG)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Aquisição de materiais de manutenção, pintura, segurança, material elétrico, ferramentas e tela metálica em atendimento à demanda da Diretoria de Infraestrutura Esportiva e de Lazer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Prefeitura de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos.
Informações complementares
Em caso de discrepância entre as especificações do objeto descritas no Compras.gov.br e as constantes do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.
Sinais do comprador
- Folga pequena de caixa em 31/12/2025 · Liquidez B (Tesouro)
- 97% das licitações decididas viraram contratação (1499 de 1544, últimos 24 meses)
Fonte: Tesouro Nacional · dados de 31/12/2025 · Licença ODbL · Como calculamos
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- PREF.MUN.DE BELO HORIZONTE
- Localização
Belo Horizonte, MG- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 3106200
Caixa · Tesouro Nacional
Caixa da Prefeitura de Belo Horizonte
Indicador de liquidez da CAPAG, com dados de 31/12/2025
Folga pequena de caixa
Em 31/12/2025, o caixa de recursos livres (R$ 1,16 bi) cobria as contas a pagar com esses recursos (R$ 760,7 mi), com sobra de 2,2% da receita corrente líquida (abaixo de 5%).
Conta feita antes das despesas empenhadas em 2025 e ainda não entregues, como o Tesouro faz na CAPAG.
Caixa de recursos livres
Contas a pagar com recursos livres
Liquidez: 2,2% da receita corrente líquida (R$ 18,28 bi)
Como ler estes números
- Liquidez é o indicador 3 da CAPAG do Tesouro: (caixa de recursos livres − contas a pagar com recursos livres − falta de caixa em recursos com destino obrigatório) ÷ receita corrente líquida. A a partir de 5%; B entre 0 e 5%; C igual ou abaixo de 0.
- Recursos livres são o dinheiro sem destino obrigatório por lei. Em regra, é o que paga uma compra comum.
- Contas a pagar com recursos livres são os restos a pagar (despesas já entregues e não pagas, e empenhos de anos anteriores) e as demais obrigações financeiras pagas com esse dinheiro.
- Recursos com destino obrigatório são verbas carimbadas (FUNDEB, SUS, convênios) ou valores de terceiros (depósitos e retenções). Só pagam aquilo a que se destinam.
- A nota CAPAG é a prévia do Tesouro sobre a capacidade de o município tomar empréstimo com aval da União. Combina dívida, poupança corrente e liquidez, e não vincula a posição do Tesouro Nacional.
O que este dado não diz
- Não diz se a prefeitura vai pagar o seu contrato. É uma foto das contas em 31/12/2025.
- Compras pagas com recursos carimbados (SUS, FUNDEB, convênios) dependem do caixa daquela fonte.
- Não é nota de crédito, rating nem previsão de atraso.
Fonte: Tesouro Nacional — CAPAG Municípios (posição de 01/09/2026; dados de 31/12/2025). Licença ODbL.
Dados do processo
- Nº do processo
- 31.00355461/2026-64
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 18715383000140-1-000856/2026
Cronograma
Documentos do edital
4Este edital tem 4 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
66Esta licitação tem 66 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Belo Horizonte
- Aquisição de kits de irrigação por microaspersão e motobombaEmpresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado… · Encerra em 16/11
- Instalação, adequação, substituição, manutenção e reparo de divisórias em drywall, forros em gesso…Fundacao Hospitalar do Estado de Minas Gerais · Encerra em 16/11
- Execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de São João do Paraíso.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · Encerra em 16/11
- Adequação do padrão de entrada de energia elétrica do Hemocentro de Pouso Alegre SEI 2320.01.0004608/2026-26Fund Centro Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais · Encerra em 16/11
- Contratacao de Servicos Comuns de Engenharia - Diversas UnidadesInstituto Mineiro de Agropecuaria · Encerra em 16/11
- Solução ITAM - IT Asset Management e CMDB - Configuration Management Database, conforme as especificações do…Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.a. - BDMG · Encerra em 16/11
Mais editais abertos deste órgão
- Prestação de serviço de container/câmaras de refrigeraçãoBelo Horizonte/MG · Encerra em 16/11
- Aquisição de mobiliário, com obrigação de entrega e montagem por parte da contratadaBelo Horizonte/MG · Encerra em 16/11
- Aquisição de mobiliário para o centro de convivência são pauloBelo Horizonte/MG · Encerra em 16/11
- Registro de preços para a aquisição de Gêneros Alimentícios Sortidos destinados a atender a demanda do…Belo Horizonte/MG · Encerra em 17/11
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MG assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail