Aquisição de material de consumo médico-hospitalar (SERINGA,CATETER, AGULHA etc.), para atendimento das demandas do Hospital Geral Roberto Santos - HGRS.
Pregão Eletrônico nº 073/2026 · Estado da Bahia (BA)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Testar grátis
3 dias grátis no cartãoGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 12 dias15/10 14:00
Valor estimadoR$ 721.605,60
StatusEm disputa
ModalidadePregão - Eletrônico
Objeto da contratação
Aquisição de material de consumo médico-hospitalar (SERINGA,CATETER, AGULHA etc.), para atendimento das demandas do Hospital Geral Roberto Santos - HGRS.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
ESTADO DA BAHIA
13.937.032/0001-60
- Unidade compradora
- FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
- Esfera
- Estadual
- Código IBGE
- 2927408
Dados do processo
- Nº do processo
- 01986282026004357130
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Licitações-E BB
- Nº controle PNCP
- 13937032000160-1-002715/2026
Cronograma
02/10/2026 08:00
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
02/10/2026 11:34
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
02/10/2026 11:34
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
02/10/2026 11:34
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
15/10/2026 14:00
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
7Esta licitação tem 7 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Salvador
- Aquisição de água mineral 20 lEstado da Bahia · Encerra em 15/10
- Serviços jurídicos de comparecimento de advogados pautistas e, quando necessário, com a disponibilização de…Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA · Encerra em 16/10
- Locação de veículos automotores, em regime de terceirização de frota, (DIVERSOS MODELOS), sem motorista e…Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA · Encerra em 16/10
- Grupo gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalações elétricas, painéis de baixaTribunal Superior Eleitoral · Encerra em 16/10
- Aquisição de bens comunsFundo Estadual de Saude do Estado da Bahia · Encerra em 16/10
- Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de Refrigerador, Ventilador e Elemento FiltranteBahia Tribunal de Justica · Encerra em 16/10
Mais editais abertos deste órgão
- Aquisição de medicamentos (DOBUTAMINA cloridrato, 12,5 mg/Ml, FOSFATO de potássio 2 mEq/mL, etc) para compor…Salvador/BA · Encerra em 16/10
- Aquisição de medicamento (SOLUÇÃO ELETROLÍTICA)Salvador/BA · Encerra em 16/10
- Execução da obra de Reforma do Santuário São Francisco de Assis, em Alagoinhas - BahiaSalvador/BA · Encerra em 16/10
- Aquisição de equipamentos para laboratórioSalvador/BA · Encerra em 16/10
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em BA assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
3 dias grátisCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat