Contratação de empresa especializada para a confecção e o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) medalhas da Ordem do Mérito Alacid Nunes, distribuídas nos graus Comendador, Oficial e Cavaleiro,
Pregão Eletrônico nº 53/2026 · Tribunal de Contas dos Municipios (PA)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Testar grátis
3 dias grátis no cartãoGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 5 dias08/10 09:00
Valor estimadoR$ 38.500,00
StatusEm disputa
ModalidadePregão - Eletrônico
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada para a confecção e o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) medalhas da Ordem do Mérito Alacid Nunes, distribuídas nos graus Comendador, Oficial e Cavaleiro, todas acompanhadas de roseta e estojo individual
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
04.789.665/0001-87
- Unidade compradora
- EPA-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ
- Esfera
- Estadual
- Poder
- Legislativo
- Código IBGE
- 1501402
Dados do processo
- Nº do processo
- PA202618350
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 04789665000187-1-000066/2026
Cronograma
24/09/2026 07:58
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
24/09/2026 07:58
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
24/09/2026 07:58
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
24/09/2026 09:00
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
08/10/2026 09:00
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
5Este edital tem 5 documentos anexados — disponíveis no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
3Esta licitação tem 3 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Belém
- Locação de veículos automotores, sem motorista e sem fornecimento de combustível, em regime de locação…Tribunal de Contas do Estado para · Encerra em 08/10
- Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para a Construção do CEU da Cultura no…Secretaria de Estado de Cultura · Encerra em 08/10
- Aquisição de materiais para o Tratamento e Ações de Monitoramento da Qualidade de Água em áreas Indígenas…Ministerio da Saude · Encerra em 08/10
- Elaboração de projeto executivo e execução da obra de implantação do sistema de abastecimento de água do…Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras… · Encerra em 08/10
- Aquisição de monitores de sinais vitais de triagem e seladora para plástico e pedalSecretaria de Estado de Saude Publica · Encerra em 08/10
- Aquisição de bancadas didáticas de pneumática e eletropneumática para as unidades operacionais de Bragança…Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA · Encerra em 09/10
Mais editais abertos deste órgão
- Aquisição de ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos diversos para…Belém/PA · Encerra em 05/10
- Reforma da cobertura da garagem lateral do prédio sede deste TCM/PA.Belém/PA · Encerra em 15/10
- Aquisição de medicamentos, materiais de consumo médico-hospitalar e fisioterapêutico e materiais…Belém/PA · Encerra em 15/10
- Aquisição de equipamentos e mobiliários que irão compor a nova Divisão de Saúde e Qualidade de Vida.Belém/PA · Encerra em 15/10
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em PA assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
3 dias grátisCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat