Contratação de empresa da área de construção civil para executar a CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E JECC DA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES, localizado na Avenida Manoel Francisco Veras, bairro Cidade Nova,
Concorrência Eletrônica nº 104/2026 · Tribunal de Justica do Estado do Piaui (PI)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa da área de construção civil para executar a CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E JECC DA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES, localizado na Avenida Manoel Francisco Veras, bairro Cidade Nova, s/n, CEP 64.700-000, Simplício Mendes - PI, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de acordo com as especificações e condições descritas no Projeto Básico e seus Anexos.
Objeto Original
Contratação de empresa da área de construção civil para executar a CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E JECC DA COMARCA DE SIMPLÍCIO MENDES, localizado na Avenida Manoel Francisco Veras, bairro Cidade Nova, s/n, CEP 64.700-000, Simplício Mendes - PI, visando atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de acordo com as especificações e condições descritas no Projeto Básico e seus Anexos.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Esfera
- Estadual
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 2211001
Dados do processo
- Nº do processo
- 26.0.000080440-0
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 06981344000105-1-000133/2026
Cronograma
Documentos do edital
4Este edital tem 4 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Teresina
- Contratação de serviços de limpeza e conservação destinados à Superintendência do IBAMA/PI Unidade Técnica…Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos… · Encerra em 22/10
- Execução da obra de construção de uma Videoteca no Residencial Torquato Neto, no Município de Teresina-PI…Secretaria de Cultura · Encerra em 22/10
- Controle de acesso de pessoas, mediante locação de catracas eletrônicas, leitor facial e software, incluindo…Piaui Procuradoria Geral da Justica · Encerra em 22/10
- Aquisição de Servidores de Rede para os Campi e Reitoria do IFPIInstituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Piaui · Encerra em 22/10
- Aquisição de BOTAS para atender às necessidades do SAMU Teresina e da CRTFundacao Municipal de Saude · Encerra em 23/10
- Cercamento rural, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários…Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria · Encerra em 23/10
Mais editais abertos deste órgão
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em PI assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis