Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Reforma de Quadra de Futebol Society e Serviços Complementares, conforme condições, quantidades e exigências
Concorrência Eletrônica nº 2/2026 · Municipio de Balsamo (SP)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Reforma de Quadra de Futebol Society e Serviços Complementares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência, no Projeto Básico, na planilha orçamentária, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos técnicos integrantes da contratação.
Informações complementares
Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos: Documento de Formalização de Demanda; Estudo Técnico Preliminar; Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e Termo de Referência.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 3504800
Dados do processo
- Nº do processo
- 2
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- MUNICIPIO DE BÁLSAMO
- Nº controle PNCP
- 45142353000164-1-000052/2026
Cronograma
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Bálsamo
- A presente licitação tem por objeto, a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, destinada à exploração…Municipio de Balsamo · Encerra em 05/10
- O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a eventual Aquisição de Fórmulas e Suplementos…Municipio de Balsamo · Encerra em 07/10
- O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos, conforme…Municipio de Balsamo · Encerra em 08/10
- O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Aquisição de Uniformes, Equipamentos de Proteção…Municipio de Balsamo · Encerra em 13/10
- Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Reforma de Quadra…Municipio de Balsamo · Encerra em 19/10
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em SP assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis