EDUCAÇÃO- EMERGENCIAL - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de substituição do revestimento cerâmico da cozinha e recuperação do forro em PVC de sala de aula da Escola
Dispensa nº DL 72 · Municipio de Capao Bonito do Sul (RS)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Este edital não recebe mais propostas
Veja 592 licitações parecidas abertas no Rio Grande do Sul. Ver todas
A presente licitação tem por finalidade a para aquisição e entrega de materiais e equipamentos esportivos…
Municipio de Taquara · Taquara (RS)
Execucao da obra de construcao de arquibancada coberta junto a pista de rodeio campeiro localizada no Centro…
Municipio de Restinga Seca · Restinga Sêca (RS)
Obra, sob regime de empreitada global, destinada à perfuração e construção de 01 (UM) poço tubular profundo…
Municipio de Parai · Paraí (RS)
Pavimentação em cbuq no acesso da estrada municipal 400
Municipio de Sao Marcos · São Marcos (RS)
Obra de pavimentação asfáltica - recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente - cbuq, com espessura…
Municipio de Seberi · Seberi (RS)
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em RS assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
Objeto da contratação
EDUCAÇÃO- EMERGENCIAL - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de substituição do revestimento cerâmico da cozinha e recuperação do forro em PVC de sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Frizzo, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução dos serviços, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Laudo Técnico, Memorial Descritivo e Planilha
Objeto Original
EDUCAÇÃO- EMERGENCIAL - Contratação de empresa especializada para execução de serviços de substituição do revestimento cerâmico da cozinha e recuperação do forro em PVC de sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Frizzo, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução dos serviços, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no Laudo Técnico, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária elaborados pela Engenharia do Município.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL
- Localização
Capão Bonito do Sul, RS- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 4304622
Dados do processo
- Nº do processo
- 93/2026
- Modo de disputa
- Não se aplica
- Instrumento convocatório
- Ato que autoriza a Contratação Direta
- Usuário responsável
- Betha Sistemas
- Nº controle PNCP
- 04215971000100-1-000082/2026
Resultado
- Valor homologado
- R$ 6.948,88
- Economia realizada
- R$ 44,94 (1%)
Cronograma
Documentos do edital
3Este edital tem 3 documentos anexados — disponíveis no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
6Esta licitação tem 6 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII
Dispensa de Licitação: nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisMais licitações como esta
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em RS assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis