Contratação de empresa para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da
Concorrência Eletrônica nº 48/2025 · Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes (MA)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação dos Segmentos Críticos da rodovia BR-010/MA no Subtrecho: Div. TO/MA - Entr. BR-226 (A)/230(B)/MA- 138 (Estreito). (CONTRATAÇÃO 393030 - 048/2025 (PNCP) - Edital SAPE/DNIT n. 199/2026. https://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/resumoEdital.asp?NUMIDEdital=11232)
Objeto Original
Contratação de empresa para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação dos Segmentos Críticos da rodovia BR-010/MA no Subtrecho: Div. TO/MA - Entr. BR-226 (A)/230(B)/MA- 138 (Estreito). (CONTRATAÇÃO 393030 - 048/2025 (PNCP) - Edital SAPE/DNIT n. 199/2026-Rev1. https://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/resumoEdital.asp?NUMIDEdital=11232)
Informações complementares
Contratação de empresa especializada para a Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação dos Segmentos Críticos da rodovia BR-010/MA no Subtrecho Div. TO/MA - Entr. BR-226 (A)/230(B)/MA-138 (Estreito), correspondente ao SNV inicial 010BMA0360 (km 0,00) ao SNV final 010BMA0370 (km 37,53), com extensão de 37,53 km. (CONTRATAÇÃO 393030 - 048/2025 (PNCP) - Edital SAPE/DNIT n. 199/2026-Rev1. https://www1.dnit.gov.br/editais/consulta/resumoEdital.asp?NUMIDEdital=11232)
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO MARANHÃO
- Esfera
- Federal
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 2111300
Dados do processo
- Nº do processo
- 50615.001523/2023-18
- Modo de disputa
- Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 04892707002316-1-000070/2025
Cronograma
Documentos do edital
2Este edital tem 2 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em São Luís
- Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e ao fortalecimento da Central de Regulação de Vagas –…Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria - SEAP · Encerra em 30/11
- Aquisição de veículos automotores descaracterizados, dos tipos caminhonete 4x4 e sedan.Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria - SEAP · Encerra em 30/11
- Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços…Estado do Maranhao - DEFENSORIA Publica do Estado do… · Encerra em 01/12
- Execução da obra de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em comunidades rurais no município de…Estado do Maranhao - SECRETARIA de Estado de Governo · Encerra em 01/12
- Aquisição de equipamento de tecnologia da informação e comunicação para atender aos alunos e atividades…Universidade Estadual do Maranhao · Encerra em 01/12
- Ata de registro de preço para serviços de pavimentação, manutenção, melhoramentos e conservação de vias…Estado do Maranhao - SECRETARIA de Estado da Infraestrutura · Encerra em 03/12
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MA assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail