Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, para a execução da reforma e adequação das instalações
Pregão Eletrônico nº 60/2026 · Tribunal Superior do Trabalho (MA)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, para a execução da reforma e adequação das instalações físicas de gabinete de Desembargador, localizado no 4° Andar do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Projetos, anexos do Edital.
Informações complementares
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no “comprasgovernamentais” e as especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão sempre as últimas.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO
- Esfera
- Federal
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 2111300
Dados do processo
- Nº do processo
- 02599/2026
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 00509968000148-1-003851/2026
Cronograma
Documentos do edital
6Este edital tem 6 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em São Luís
- Registro de Preço, visando a aquisição dos medicamentos do Grupo 2 do Componente Especializado da…Estado do Maranhao - SECRETARIA de Estado da Saude · Encerra em 24/11
- Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na confecção de uniforme escolar (artigos de…Municipio de Sao Luis · Encerra em 24/11
- Obras Civis Públicas Implantação de Abrigos de Passageiros e Requalificação de Calçadas 1 Unidade em São…Municipio de Sao Luis · Encerra em 24/11
- Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de…Estado do Maranhao - PROCURADORIA Geral da Justica · Encerra em 24/11
- Contratação de serviços comuns de engenharia, visando a execução de pátios para múltiplos usos, com…Companhia de Desenv. do Vale do Sao Francisco · Encerra em 24/11
- Fornecimento dos serviços terceirizados com mão de obra exclusiva, na função de motorista de veículos…Universidade Estadual do Maranhao · Encerra em 24/11
Mais editais abertos deste órgão
- Contratação de empresa(S) especializada(S) para modernização de 05 (CINCO) elevadores de passageiros nos…Recife/PE · Encerra em 24/11
- Aquisição de notebooks com garantia de 60 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I…Porto Alegre/RS · Encerra em 24/11
- Enlaces de comunicação para interligar as redes de dados do Edifício-Sede e do Fórum Ruy Barbosa com o PTT-PIXSão Paulo/SP · Encerra em 24/11
- Aquisição de 8 (oito) estações de trabalho gráficas (workstations) do tipo torre, novas, de primeiro uso e…Florianópolis/SC · Encerra em 24/11
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MA assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail