Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça localizada no Bairro Setor 05, zona urbana em Ariquemes/RO, através do Plano de Ação 09032025-078969
Concorrência Eletrônica nº 360/2026 · Municipio de Ariquemes (RO)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Revitalização da Praça localizada no Bairro Setor 05, zona urbana em Ariquemes/RO, através do Plano de Ação 09032025-078969
Informações complementares
A presente contratação fundamenta-se na necessidade de Revitalização da Praça localizada no Bairro Setor 05, no município de Ariquemes/RO, visando à requalificação do espaço público urbano, melhoria das condições de acessibilidade, segurança e conforto dos usuários, bem como à ampliação das áreas destinadas ao lazer e convivência da população. Os serviços previstos caracterizam-se como obra de engenharia, contemplando atividades de demolição, terraplenagem, pavimentação, execução de calçadas acessíveis, implantação de piso podotátil, drenagem superficial, paisagismo, instalação de mobiliário urbano e implantação de área de lazer, incluindo quadra de areia, além de demais intervenções necessárias à adequada funcionalidade do espaço.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 1100023
Dados do processo
- Nº do processo
- 13769/2026/SEMPOG
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 04104816000116-1-000283/2026
Cronograma
Documentos do edital
11Este edital tem 11 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Ariquemes
- Credenciamento de Empresas Especializadas em Emissão de Laudo de Avaliação e Parecer Técnico de Avaliação…Municipio de Ariquemes · Encerra em 06/11
- Coffee Break e Buffet, destinados ao atendimento das demandas dos DepartamentosConsorcio Intermunicipal de Saneamento da Regiao Central… · Encerra em 09/11
- Registro de Preço para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em Locação de Equipamentos de…Municipio de Ariquemes · Encerra em 10/11
- Processo de chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas para contratação de instituições…Municipio de Ariquemes · Encerra em 23/04
- OBJETO Processo de chamamento público para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para Contratação de…Municipio de Ariquemes · Encerra em 03/09
- Processo administrativo para Credenciamento de Pessoa Jurídica Especializada via chamamento público, visando…Municipio de Ariquemes · Encerra em 31/12
Mais editais abertos deste órgão
- Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente 2 (fita, papel A4, clipe…Ariquemes/RO · Encerra em 26/10
- Credenciamento de Serviços Médicos Especializados (Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria) - 2 UnidadesAriquemes/RO · Encerra em 31/12
- Credenciamento De Pessoa Jurídica Especializada (Diagnósticos Por Imagem Ultrassonografia – Ecocardiografia…Ariquemes/RO · Encerra em 31/12
- Credenciamento de Serviços Médicos (Radiologia Geral, Infectologia, Neuropediatria) para SUS em Ariquemes/ROAriquemes/RO · Encerra em 31/12
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em RO assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail