Modernização parcial (totalidade de materiais inclusa) e assistência técnica continuada (totalidade de materiais inclusa) de 01 (um) elevador tipo "plataforma" do Fórum da comarca de Virginópolis.
Dispensa nº 660/2026 · Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais (MG)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Criar conta grátis
Prévia grátis por e-mailGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
Objeto da contratação
Modernização parcial (totalidade de materiais inclusa) e assistência técnica continuada (totalidade de materiais inclusa) de 01 (um) elevador tipo "plataforma" do Fórum da comarca de Virginópolis.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.154.554/0001-13
- Unidade compradora
- GECOMP
- Localização
Belo Horizonte, MG- Esfera
- Estadual
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 3106200
Dados do processo
- Nº do processo
- 1031018 000660/2026
- Modo de disputa
- Dispensa Com Disputa
- Instrumento convocatório
- Aviso de Contratação Direta
- Usuário responsável
- Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
- Nº controle PNCP
- 21154554000113-1-000483/2026
Cronograma
20/10/2026 14:46
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
20/10/2026 14:46
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
20/10/2026 14:46
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
20/10/2026 14:46
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
26/10/2026 09:00
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
3Este edital tem 3 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
2Esta licitação tem 2 itens detalhados com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 75, I
Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Belo Horizonte
- Aquisição de materiais de limpeza para o SAMU Macro Centro (SAMU 192) e sede administrativa do CIAS.Consorcio Intermunicipal Alianca para a Saude Cias · Encerra em 26/10
- Conservação rodoviária BR-354/MG km 380,7 ao km 497,2 - Contrato UT06-823/2024Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes · Encerra em 26/10
- Aquisição de xícaras e canecas personalizadas, sob a forma de entrega integralDefensoria Publica do Estado de Minas Gerais · Encerra em 26/10
- Prestação de serviço continuado em fornecimento de flores naturais em arranjos e coroas.Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · Encerra em 26/10
- Fornecimento, montagem e instalação(FIXAÇÃO) de poltronas de auditórioTribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · Encerra em 26/10
- Aquisição de ferramentas, suprimentos e materiais básicos de tecnologia da informação, necessários à…Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais · Encerra em 26/10
Mais editais abertos deste órgão
- Execução da obra de construção do Fórum e CEJUSC Digitais de Ponto ChiqueBelo Horizonte/MG · Encerra em 27/10
- Aquisição de aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato odontológico para profilaxia do biofilme e…Belo Horizonte/MG · Encerra em 28/10
- Aquisição de Agenda Anual 2027 - Executiva.Belo Horizonte/MG · Encerra em 05/11
- Serviço continuado de manutenção preventiva e preditiva e, eventualmente, manutenção corretiva, com…Belo Horizonte/MG · Encerra em 06/11
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MG assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail
Prévia grátis por e-mailCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat