O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de obra para construção da passarela 05 – Recanto do Sossego, na BR-020, km 19,5, entre a DF-230 e a DF-128, em
Concorrência Eletrônica nº 109/2026 · Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DF)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de obra para construção da passarela 05 – Recanto do Sossego, na BR-020, km 19,5, entre a DF-230 e a DF-128, em estrutura mista, seguindo o padrão arquitetônico das Passarelas do Corredor Eixo BRT Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Objeto Original
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de obra para construção da passarela 05 – Recanto do Sossego, na BR-020, km 19,5, entre a DF-230 e a DF-128, em estrutura mista, seguindo o padrão arquitetônico das Passarelas do Corredor Eixo BRT Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Informações complementares
Em caso de divergência na especificação do objeto entre o Portal de Compras do Governo Federal e o Edital, prevalece a do Edital.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- DER-DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- Esfera
- Distrito Federal
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 5300108
Dados do processo
- Nº do processo
- 00113-00002275/2024-03
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 00070532000103-1-000126/2026
Cronograma
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Brasília
- Contratação de assinaturas do Microsoft 365 Apps for Enterprise, incluindo atualizações e suporte técnicoTribunal Superior do Trabalho · Encerra em 13/11
- Aquisição, sob demanda, de uniformes sociais da Polícia JudicialSupremo Tribunal Federal · Encerra em 13/11
- Aquisição de cartuchos de toner para impressoras a laser com fornecimento de itens genuínos / originais da…Supremo Tribunal Federal · Encerra em 13/11
- Copeiragem, em jornada de 30 horas semanais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de…Ministerio Publico da Uniao · Encerra em 13/11
- Melhoramento de rodovia não pavimentada na rodovia na BR-210/RR, lote 3, km 315,50 ao km 359,20.Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes · Encerra em 13/11
- Fornecimento, instalação, configuração, treinamento, garantia e suporte documental de solução completa…Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF · Encerra em 16/11
Mais editais abertos deste órgão
- O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a execução da obra de…Brasília/DF · Encerra em 16/11
- O objeto da presente licitação é a aquisição de aparelhos do tipo televisores, conforme condições…Brasília/DF · Encerra em 09/12
- O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais para aparelhamento/substituição/melhoramento dos…Brasília/DF · Encerra em 09/12
- Serviço de Supervisão e Apoio à Fiscalização – Corredor BRT Sul (Subtrechos 03 e 04, DF-003 até Terminal Asa…Brasília/DF · Encerra em 08/01
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em DF assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail