Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de adequações da 1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Concorrência Eletrônica nº 103/2026 · Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso (MT)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Testar grátis
3 dias grátis no cartãoGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 12 dias15/10 10:30
Valor estimadoR$ 984.829,69
StatusEm disputa
ModalidadeConcorrência - Eletrônica
Objeto da contratação
Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de adequações da 1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, nos termos da Lei n.14.133/2021.
Informações complementares
A licitação será realizada em único item.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
03.535.606/0001-10
- Unidade compradora
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- Esfera
- Estadual
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 5103403
Dados do processo
- Nº do processo
- 0743360-84.2025.8.11.0001
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 03535606000110-1-000124/2026
Cronograma
28/09/2026 19:07
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
28/09/2026 19:07
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
28/09/2026 19:07
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
29/09/2026 08:00
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
15/10/2026 10:30
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Cuiabá
- Aquisição de materiais de consumo, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, conforme condições…Tribunal de Justica do Estado de Mato Grosso · Encerra em 15/10
- Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preço de bens permanentes destinados ao…Tribunal Superior do Trabalho · Encerra em 15/10
- Solução de energia de contingência para assegurar a continuidade das atividades dos Cartórios Eleitorais de…Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso · Encerra em 16/10
- Prestação de serviços técnicos especializados e continuados nas áreas de captação audiovisual e edição de…Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso · Encerra em 16/10
- Execução da obra de implantação de iluminação pública na Avenida Contorno Leste, em Cuiabá/MT, trecho…Municipio de Cuiaba · Encerra em 19/10
- Aquisição de equipamentos portáteis de comunicação via satélite de órbita baixa (LEO), com suporte veicular…Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão… · Encerra em 19/10
Mais editais abertos deste órgão
- Assessoria e consultoria na área contábil, trabalhista, tributária para assistência, auxílio na análise de…Cuiabá/MT · Encerra em 13/10
- Transportes de materiais, móveis, utensílios, equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entreCuiabá/MT · Encerra em 15/10
- Aquisição de equipamentos de ergonomia, concernente às necessidades do ambulatório do Departamento de Saúde…Cuiabá/MT · Encerra em 20/10
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MT assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
3 dias grátisCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat