DFContratação de empresa especializada na prestação de serviço comum de engenharia, não continuado e contratado por escopo, de manutenção da infraestrutura civil das edificações que compõem o complexo
Pregão Eletrônico nº 11/2026 · Alada - EMPRESA de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.a (DF)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço comum de engenharia, não continuado e contratado por escopo, de manutenção da infraestrutura civil das edificações que compõem o complexo predial da Subdivisão de Ensaios Aerodinâmicos (ACE-L) do IAE, em São José dos Campos/SP, sob o regime de empreitada por preço global, sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas,
Objeto Original
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço comum de engenharia, não continuado e contratado por escopo, de manutenção da infraestrutura civil das edificações que compõem o complexo predial da Subdivisão de Ensaios Aerodinâmicos (ACE-L) do IAE, em São José dos Campos/SP, sob o regime de empreitada por preço global, sem dedicação exclusiva de mão de obra, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas, quantitativos e demais condições constantes do Termo de Referência e do Projeto Básico, abrangendo: a) elaboração de cinco projetos executivos (escada de marinheiro, sistema de abertura do alçapão de içamento de modelos, recuperação do reservatório enterrado, andaime para limpeza da tela interna do túnel e itens diversos); b) substituição da impermeabilização sobre o túnel aerodinâmico, com remoção da manta existente e aplicação de manta asfáltica de 4 mm em 1.500 m², além da impermeabilização das telhas metálicas da torre de resfriamento e da recuperação do reservatório enterrado (260 m²); c) implantação de sistemas metálicos de segurança operacional: nova escada de marinheiro com guarda-corpo, alçapão de içamento de modelos em chapa de aço xadrez com guarda-corpo removível e guinchos de alavanca, e sistema de andaime ancorado (144 m²) para limpeza da tela interna de 12 m x 12 m; d) pintura interna e externa das edificações e tratamento anticorrosivo de superfícies metálicas; e e) manutenções gerais, incluindo a troca da cobertura e da estrutura de sustentação da cabine primária do TA-2 (300 m²), a substituição e o reassentamento de portões e a troca de placas de forro. As benfeitorias resultantes integrarão o patrimônio da União, sob jurisdição do COMAER, conforme previsto no Termo de Compromisso de Destinação de Recursos Derivados de Acordo de Não Persecução Penal firmado pela ALADA perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito da Petição nº 14.023/DF e do Edital GMOF/STJ de Chamamento Público nº 2/2025.
Informações complementares
O IAE é a organização do Comando da Aeronáutica (COMAER) responsável por pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos nos campos da aeronáutica, do acesso ao espaço e da defesa. A ACE-L abriga infraestrutura de ensaios singular no País, composta pelos túneis de vento, por sistemas de instrumentação sensível, cabines de potência e centrais de controle, ativos de altíssimo custo e de difícil reposição, segundo a IT001. O TA-2, ativo de maior relevância e demanda operacional, concentra parcela significativa dos ensaios aerodinâmicos realizados em escala para a indústria aeroespacial e a Base Industrial de Defesa. A IT001 e o Estudo Técnico Preliminar de Engenharia nº 15/SERINFRASJ/2026 registram degradação da infraestrutura civil que expõe esses ativos a risco iminente: impermeabilização sobre o túnel com vida útil esgotada e diversos pontos de infiltração ao longo de sua extensão, comprometimento da cobertura da cabine primária do TA-2 e do reservatório enterrado, além de condições inseguras de trabalho, como a exposição de técnicos a risco de queda de cerca de 5 m na operação do alçapão de içamento de modelos, escada de marinheiro inapta a suportar o peso de uma pessoa e ausência de meio seguro para a limpeza da tela interna do túnel. A sujidade dessa tela, cuja limpeza depende do sistema de andaime ora previsto, eleva a turbulência e prejudica a equalização das velocidades nas seções transversais, com reflexo direto na qualidade dos resultados de ensaio.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- CDF-EMPRESA DE PROJ AEROESPAC. DO BRASIL S.A
- Código IBGE
- 5300108
Dados do processo
- Nº do processo
- DA-ADM-2026/00023.02
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 61993931000122-1-000011/2026
Cronograma
Documentos do edital
5Este edital tem 5 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 13.303/2016, Art. 32, IV
Pregão: modalidade de licitação preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Brasília
- Registro de preços para execução de serviços comuns de engenharia (SCE) para fornecimento e instalação de…Caixa Economica Federal · Encerra em 30/11
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26000443 - SE/RS -Prestação de serviço comum de engenharia de Manutenção Predial, em…Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos · Encerra em 30/11
- Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), pelo Departamento Nacional de…Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes · Encerra em 30/11
- Edital de Convocação TSE nº 2/2026 de 27 de outubro de 2026. O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL…Tribunal Superior Eleitoral · Encerra em 30/11
- Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recall do…Caixa Economica Federal · Encerra em 01/12
- Registro De Preço Para Serviços De Desenvolvimento E Manutenção De Software Python Ponto De Função 60 Meses…Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do… · Encerra em 01/12
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em DF assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail