Recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte.
Pregão Eletrônico nº 17/2026 · Municipio de Belo Horizonte (MG)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte.. Objeto de Pregão - Eletrônico do órgão MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.
Objeto Original
Recapeamento asfáltico de vias da Regional Norte do município de Belo Horizonte.
Informações complementares
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sítio - Portal de Compras MG www.gov.br/compras e as especificações técnicas constantes no Edital e seus anexos, o fornecedor participante deverá obedecer a este último.
Sinais do comprador
- Folga pequena de caixa em 31/12/2025 · Liquidez B (Tesouro)
- 97% das licitações decididas viraram contratação (1499 de 1544, últimos 24 meses)
Fonte: Tesouro Nacional · dados de 31/12/2025 · Licença ODbL · Como calculamos
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- PBH SMOBI
- Localização
Belo Horizonte, MG- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 3106200
Caixa · Tesouro Nacional
Caixa da Prefeitura de Belo Horizonte
Indicador de liquidez da CAPAG, com dados de 31/12/2025
Folga pequena de caixa
Em 31/12/2025, o caixa de recursos livres (R$ 1,16 bi) cobria as contas a pagar com esses recursos (R$ 760,7 mi), com sobra de 2,2% da receita corrente líquida (abaixo de 5%).
Conta feita antes das despesas empenhadas em 2025 e ainda não entregues, como o Tesouro faz na CAPAG.
Caixa de recursos livres
Contas a pagar com recursos livres
Liquidez: 2,2% da receita corrente líquida (R$ 18,28 bi)
Como ler estes números
- Liquidez é o indicador 3 da CAPAG do Tesouro: (caixa de recursos livres − contas a pagar com recursos livres − falta de caixa em recursos com destino obrigatório) ÷ receita corrente líquida. A a partir de 5%; B entre 0 e 5%; C igual ou abaixo de 0.
- Recursos livres são o dinheiro sem destino obrigatório por lei. Em regra, é o que paga uma compra comum.
- Contas a pagar com recursos livres são os restos a pagar (despesas já entregues e não pagas, e empenhos de anos anteriores) e as demais obrigações financeiras pagas com esse dinheiro.
- Recursos com destino obrigatório são verbas carimbadas (FUNDEB, SUS, convênios) ou valores de terceiros (depósitos e retenções). Só pagam aquilo a que se destinam.
- A nota CAPAG é a prévia do Tesouro sobre a capacidade de o município tomar empréstimo com aval da União. Combina dívida, poupança corrente e liquidez, e não vincula a posição do Tesouro Nacional.
O que este dado não diz
- Não diz se a prefeitura vai pagar o seu contrato. É uma foto das contas em 31/12/2025.
- Compras pagas com recursos carimbados (SUS, FUNDEB, convênios) dependem do caixa daquela fonte.
- Não é nota de crédito, rating nem previsão de atraso.
Fonte: Tesouro Nacional — CAPAG Municípios (posição de 01/09/2026; dados de 31/12/2025). Licença ODbL.
Dados do processo
- Nº do processo
- 8100003 000017/2026
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
- Nº controle PNCP
- 18715383000140-1-000860/2026
Cronograma
Documentos do edital
2Este edital tem 2 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Belo Horizonte
- Contratação para a elaboração dos projetos executivos em plataforma BIM (Building Information Modeling) e a…Secretaria de Estado de Justica e Seguranca Publica -sejusp · Encerra em 02/12
- Kit elisa p/ quantificação de microcistina,amostra leite em pó integral,kits laboratorial p/ analise de…Fundacao Ezequiel Dias · Encerra em 03/12
- Execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de MuzambinhoTribunal de Justica do Estado de Minas Gerais · Encerra em 03/12
- Alienação de 20 (vinte) lotes compostos por materiais diversos, devidamente discriminados no Anexo I deste…Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao · Encerra em 03/12
- Construção de subestação elétrica, regularização das instalações elétricas prediais e construção de Sistema…Policia Civil do Estado de Minas Gerais · Encerra em 04/12
- Estudos e projetos para tratamento de fundo de vale e implantação de parque linear na R. Chile e Av…Municipio de Belo Horizonte · Encerra em 04/12
Mais editais abertos deste órgão
- Elaboração de estudos e projetos executivos para otimização dos Sistemas de Drenagem e tratamento de fundo…Belo Horizonte/MG · Encerra em 22/12
- Contratação de consultoria de engenharia para projetos de infraestrutura no Município.Belo Horizonte/MG · Encerra em 06/01
- Contratação integrada para implantação de dispositivos de drenagem pluvial e sistema de esgotamento…Belo Horizonte/MG · Encerra em 05/02
- Contratação integrada para projetos básico e executivo e obras da Área de Escape no km 540 Norte do Anel…Belo Horizonte/MG · Encerra em 12/02
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MG assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail