Contratação de Empresa Especializada para Serviços Técnicos de Engenharia (Estudos, Levantamentos, Projetos, Laudos, Orçamento, Cronograma) para Pavimentação de Estrada Rural
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia, incluindo estudos, levantamentos, projetos, laudos técnicos, orçamento, cronograma físico-financeiro e acompanhamento técnico, visando pavimentação de estrada rural em Tapira – PR, valor estimado R$ 127.500,00.
Objeto Original
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, LEVANTAMENTOS, PROJETOS, LAUDOS TÉCNICOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL NO MUNICÍPIO DE TAPIRA – PR
Informações complementares
O Município de Tapira possui demanda concreta de melhoria da infraestrutura viária rural, visando garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança aos usuários e eficiência no escoamento da produção agrícola. A obra de pavimentação rural está estimada em aproximadamente R$ 5.000.000,00, exigindo previamente a elaboração de todos os elementos técnicos indispensáveis à futura licitação da obra, incluindo levantamento topográfico, estudos geotécnicos, projetos básico e executivo, orçamento e cronograma. O Município não dispõe de estrutura técnica própria com equipamentos e equipe especializada para realização de ensaios laboratoriais, levantamento planialtimétrico cadastral e desenvolvimento integral dos projetos com emissão de ART, tornando necessária a contratação externa.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- Unidade administrativa
- Esfera
- Municipal
- Código IBGE
- 4126900
Dados do processo
- Nº do processo
- 10/2026
- Modo de disputa
- Não se aplica
- Instrumento convocatório
- Ato que autoriza a Contratação Direta
- Usuário responsável
- Elotech Gestão Pública Ltda
- Nº controle PNCP
- 75801738000157-1-000012/2026
Resultado
- Valor homologado
- R$ 127.500,00
Cronograma
Documentos do edital
1Este edital tem 1 documento anexado — disponível no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 75, I
Dispensa de Licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisPerguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes