Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de reforço e recuperação estrutural do subsolo do Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, compreendendo além de
Pregão Eletrônico nº 61/2026 · Tribunal Superior do Trabalho (MA)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de reforço e recuperação estrutural do subsolo do Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, compreendendo além de mão de obra, o fornecimento de materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços conforme disposições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.
Objeto Original
Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de reforço e recuperação estrutural do subsolo do Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, compreendendo além de mão de obra, o fornecimento de materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços conforme disposições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital.
Informações complementares
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no sistema Compras.gov.br e as constantes deste Edital e de seus anexos, prevalecerão estas últimas.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO
- Esfera
- Federal
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 2111300
Dados do processo
- Nº do processo
- 1208/2024
- Modo de disputa
- Aberto-Fechado
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 00509968000148-1-003875/2026
Cronograma
Documentos do edital
9Este edital tem 9 documentos anexados — disponíveis a partir do plano Básico.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisPor trás desta compra
Quem costuma vencer aqui
Informações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em São Luís
- Dragagem de manutenção das profundidades na linha de atracação dos berços atuais (108 A 99) e futuros (98 A…Empresa Maranhense de Administração Portuária · Encerra em 30/11
- Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia visando a execução das obras de…Dnit-departamento Nacional de Infraest de Transportes · Encerra em 30/11
- Aquisição de equipamentos destinados à estruturação e ao fortalecimento da Central de Regulação de Vagas –…Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria - SEAP · Encerra em 30/11
- Aquisição de veículos automotores descaracterizados, dos tipos caminhonete 4x4 e sedan.Secretaria de Estado de Administracao Penitenciaria - SEAP · Encerra em 30/11
- Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços…Estado do Maranhao - DEFENSORIA Publica do Estado do… · Encerra em 01/12
- Execução da obra de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em comunidades rurais no município de…Estado do Maranhao - SECRETARIA de Estado de Governo · Encerra em 01/12
Mais editais abertos deste órgão
- Aquisição de subscrições Oracle Linux Premier Support e subscrições Oracle Linux Premier Plus Support, pelo…Fortaleza/CE · Encerra em 27/11
- Engenharia para entrega de imóvel alugadoVitória/ES · Encerra em 27/11
- Chamamento Público para a prospecção do mercado imobiliário no município de Santo André/SP, visando à…São Paulo/SP · Encerra em 03/12
- Chamamento Público para a prospecção do mercado imobiliário em Suzano/SP, visando à locação de imóvel…São Paulo/SP · Encerra em 03/12
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MA assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 resumos grátis por e-mail