OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO BAIRRO JÚLIA CARDINAL, ETAPA III, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS.
Concorrência Eletrônica nº 000144/2026 · Agencia Estadual de Gestao de Empreendimentos (MS)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Testar grátis
3 dias grátis no cartãoGarantia de 7 dias pelo chatCobertura nacional
PrazoEncerra em 17 dias20/10 09:30
Valor estimadoR$ 4.296.652,45
StatusEm disputa
ModalidadeConcorrência - Eletrônica
Objeto da contratação
OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO BAIRRO JÚLIA CARDINAL, ETAPA III, NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Segmento Natureza Tags
Entrar para ver grátisÓrgão responsável
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
15.457.856/0001-68
- Unidade compradora
- AGESUL-Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Campo Grande/MS
- Localização
Campo Grande, MS- Esfera
- Estadual
- Poder
- Executivo
- Código IBGE
- 5002704
Dados do processo
- Nº do processo
- 790090012026
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Ei Soluções Inteligentes
- Nº controle PNCP
- 15457856000168-1-000144/2026
Cronograma
01/10/2026 17:40
Publicação Oficial
Licitação divulgada oficialmente
01/10/2026 17:40
Abertura de Propostas
Início do período para envio de propostas pelos licitantes
01/10/2026 17:40
Data de Inclusão
Registro inicial da licitação no sistema
01/10/2026 17:40
Última Atualização
Modificação mais recente nos dados da licitação
20/10/2026 09:30
Encerramento de Propostas
Prazo final para envio de propostas
Documentos do edital
31Este edital tem 31 documentos anexados — disponíveis no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em Campo Grande
- Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.Secretaria de Estado de Educacao de Mato Grosso do Sul · Encerra em 20/10
- Cnt 160141-53/2026 DFD 77/2026 Sv Eng Reparação/Instalações Elétricas/Pavilhão Setor de Aprovisionamento/17º…Comando do Exercito · Encerra em 20/10
- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de…Justica Federal de Primeira Instancia · Encerra em 20/10
- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviços de gestão…Justica Federal de Primeira Instancia · Encerra em 21/10
- Confecção, locação, manutenção, montagem e desmontagem de decoração natalinaTribunal de Justica do Estado Mato Grosso do Sul · Encerra em 21/10
- Obra de implantação do sistema de abastecimento de água da aldeia jaguapiru, no município de dourados/ms –…Agencia Estadual de Gestao de Empreendimentos · Encerra em 22/10
Mais editais abertos deste órgão
- Aquisição de materiais destinados à execução do monitoramento de fauna atropelada na Rodovia MS-345, em…Campo Grande/MS · Encerra em 05/10
- Obra de infraestrutura urbana – restauração funcional do pavimento (RECAPEAMENTO), em diversas ruas, no…Campo Grande/MS · Encerra em 05/10
- Obras de recuperação estrutural de (02) duas pontes: uma (01) sobre o rio sucuriú, com extensão de 72,00M…Campo Grande/MS · Encerra em 09/10
- Contratação integrada de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico e executivo, e construção…Campo Grande/MS · Encerra em 26/11
Perguntas Frequentes
Crie uma conta gratuita no Quero Licitação para acessar o edital completo, valores estimados e homologados, cronograma do processo licitatório, documentos anexos, itens detalhados e informações do órgão responsável pela contratação.
Com uma conta premium você acessa editais de licitação, termos de referência, atas de registro de preços, contratos firmados e os documentos oficiais publicados no PNCP.
Para participar, consulte o edital completo com os documentos de habilitação exigidos. Com a conta premium, você acessa links diretos para o sistema de origem (Compras.gov.br, Petronect e as plataformas usadas pelos órgãos), requisitos de cadastro no SICAF e todas as informações para elaborar sua proposta.
Sim. A Lei Complementar 123/2006 garante a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) tratamento diferenciado em licitações: cota mínima reservada em itens de até R$ 80 mil, empate ficto (margem de até 5% sobre a melhor proposta), prazo estendido para regularização fiscal e prioridade de contratação. A Lei 14.133/2021 mantém esses benefícios.
O valor estimado é o teto orçamentário definido pelo órgão antes da licitação, baseado em pesquisa de preços. O valor homologado é o que efetivamente foi adjudicado ao vencedor após a disputa — geralmente menor que o estimado, especialmente em pregões eletrônicos. A diferença média costuma ficar entre 10% e 30%. Ambos os valores são divulgados no PNCP.
Com uma conta premium, configure alertas de licitações personalizados por segmento de atuação, modalidade (pregão eletrônico, dispensa, concorrência), região geográfica e palavras-chave. Receba notificação por email quando editais semelhantes forem publicados.
O PNCP — Portal Nacional de Contratações Públicas — já reúne o Compras.gov.br e as plataformas que publicam nele (BLL, Portal de Compras Públicas, BNC, Licitanet e outras). Além dele, coletamos as licitações da Petrobras e subsidiárias no Petronect, que não vão para o PNCP, e buscamos vencedores e valores contratados no Diário Oficial da União e no Portal da Transparência da Petrobras quando o PNCP não traz o resultado.
Nosso sistema acompanha continuamente o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e o Petronect, atualizando os dados desta licitação automaticamente conforme novas informações são publicadas pelo órgão licitante.
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em MS assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis
3 dias grátisCobertura nacionalGarantia de 7 dias pelo chat