Reforma geral e restauro no Fórum da Comarca de Promissão, contemplando os serviços civis, elétricos, hidráulicos, prevenção e combate a Incêndio, CFTV, climatização, ventilação e exaustão e
Concorrência Eletrônica nº 205/2026 · Sao Paulo Tribunal de Justica (SP)
Edital publicado no PNCP, regido pela Lei 14.133/2021. Acesse valores estimados e homologados, cronograma completo, documentos oficiais, itens detalhados e informações do órgão responsável.
Objeto da contratação
Reforma geral e restauro no Fórum da Comarca de Promissão, contemplando os serviços civis, elétricos, hidráulicos, prevenção e combate a Incêndio, CFTV, climatização, ventilação e exaustão e instalação de elevadores e plataforma elevatória, com o fornecimento dos serviços e materiais necessários, incluindo o serviço associado de manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, de CFTV, de climatização, ventilação e exaustão e de Elevadores e Plataforma Elevatória.
Objeto Original
Reforma geral e restauro no Fórum da Comarca de Promissão, contemplando os serviços civis, elétricos, hidráulicos, prevenção e combate a Incêndio, CFTV, climatização, ventilação e exaustão e instalação de elevadores e plataforma elevatória, com o fornecimento dos serviços e materiais necessários, incluindo o serviço associado de manutenção dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, de CFTV, de climatização, ventilação e exaustão e de Elevadores e Plataforma Elevatória.
Informações complementares
As especificações e características do objeto a ser contratado encontram-se detalhadas no edital e seus anexos.
Classificação inteligente
PremiumNossa IA classifica cada licitação por segmento, natureza e tags — é assim que você filtra só o que é do seu ramo, sem ler edital por edital.
Órgão responsável
- Unidade compradora
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Esfera
- Estadual
- Poder
- Judiciário
- Código IBGE
- 3550308
Dados do processo
- Nº do processo
- 2026/00107177
- Modo de disputa
- Aberto
- Instrumento convocatório
- Edital
- Usuário responsável
- Compras.gov.br
- Nº controle PNCP
- 51174001000193-1-000284/2026
Cronograma
Documentos do edital
8Este edital tem 8 documentos anexados — disponíveis no plano completo.
Entrar para ver grátisItens da licitação
1Esta licitação tem 1 item detalhado com quantidades e valores unitários.
Entrar para ver grátisInformações legais
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Links do sistema de origem e do processo eletrônico
Entrar para ver grátisOutras licitações abertas em São Paulo
- Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para fornecimento de serviço de…Pmsp - SÃO Paulo Turismo (spturis) · Encerra em 07/10
- Aquisição de blocos de concreto de vedaçãoSubprefeitura Cidade Tiradentes · Encerra em 07/10
- Prestação de serviço de transporte de instrumentos musicais.Fund PE Anchieta Centro Paulista Radio e TV Educativas · Encerra em 07/10
- Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura, sob demanda.Tribunal Superior do Trabalho · Encerra em 07/10
- Mão de obra especializada em serviços gráficos e apoio operacional para prestação de serviço na seção de…Sao Paulo Tribunal de Justica · Encerra em 07/10
- Aquisição de CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE TERMOLÁBEIS, conforme especificações constantes do Anexo I deste…Fundo Municipal de Saude - FMS · Encerra em 07/10
Mais editais abertos deste órgão
- Constituição de Sistema de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para o…São Paulo/SP · Encerra em 05/10
- Reforma do reservatório superior de água potável no edifício do Fórum da Comarca de Leme/SP, localizado na…São Paulo/SP · Encerra em 15/10
- Reforma Geral, no prédio do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto, situado na Rua Marechal Deodoro da…São Paulo/SP · Encerra em 16/10
- Contratação em regime de execução integrada, de empresa especializada para a execução dos serviços de…São Paulo/SP · Encerra em 15/12
Perguntas Frequentes
Acesse dados completos desta licitação
Valores, cronograma, documentos, itens detalhados e informações do órgão responsável.
- Valores estimados e homologados
- Documentos e editais completos
- Cronograma e datas importantes
- Alertas de licitações semelhantes
Avisar quando sair outra igual a esta
Chegam licitações parecidas em SP assim que forem publicadas
Sem cartão · 3 avisos grátis